建设工程纠纷问题,选对律师很重要
今天是
李金风建设工程律师网  工程合同纠纷,工程款结算纠纷,工程质量,工期延误纠纷,分包转包,建筑施工,材料设备,竣工验收,土地使用权纠纷,招投标纠纷,工程再审
gongchengjiufen
工程常见纠纷
分包转包纠纷 您的位置:首页 > 工程常见纠纷 > 材料设备纠纷 >
在卖方未能按照约定交货后,且又未能在买方提供的新的交货期限交货,那么买方可以解除合同
2025-10-24 13:41 作者:佚名返回列表

在卖方未能按照约定交货后,且又未能在买方提供的新的交货期限交货,那么买方可以解除合同。


裁判规则:

在被告逾期交货后,原、被告一直在沟通交货事宜,虽然原告于5月8日通过微信向被告提出取消合同,但事实上在5月9日、5月10日仍通过微信询问交货事宜。

5月10日晚上,被告通过微信提出5月11日晚上12点之前交货,并表示如果届时无法交货,怎么商量都可以,原告明确如果5月11日晚上12点之前没有交货,要求被告退还全部货款,故应当认定为原告和被告在发生逾期交货情况后就设备交货时间经过协商达成了最终的确认,即最晚应当在5月11日晚上12点前交货。

2020年5月11日晚上,被告向原告交货,原告以被告未到现场协商为由拒绝收货,不能据此认定为被告违约。


案件:

上海某翎智能科技有限公司与张家港市某力威机械科技有限公司买卖合同纠纷



免责声明:本网部分文章来源于网络,转载仅供学习交流,版权归原作者所有,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知删除。

李金风建设工程律师团队

TEL:153-0015-0035


擅长处理建设工程领域的各种重大疑难复杂案件,如果你正遭遇这方面的法律纠纷,可以跟我们谈一下具体情况,或许就能找到破局的办法。

我们的实力,经得起你的每一次追问,沟通之后,便知何为“高人一筹”。


留言反馈

如有法律问题咨询,或者法律合作,欢迎联系